当前位置:合同网建筑类合同设计合同文章内容

工程设计合同范本

作者:柠檬果果 日期:2017-11-22 22:23 浏览: 感言:0

  随着时代的进步,人们越来越注重工程的设计。以下是在小编为大家整理的工程施工设计合同范文,供大家阅读。

  工程设计合同范本【范本一】:工程设计合同

  工程名称:

  工程编号:

  合同签约时间: 年 月 日

  委托单位:(公章) 设计单位:(公章)

  法人代表: 法人代表:

  联系人: 联系人:

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  单位全称: 单位全称:

  账号: 账号:

  开户银行: 开户银行:

  第一条 根据《中华人民共和国经济合同法》有关规定,制定本合同。 (合同网 Www.HeTong.Org)

  第一条 委托方名称:(简称甲方)

  承包方名称:(简称乙方)

  第二条 设计依据:

  第三条 甲方委托乙方设计的工程项目:

  设计规模:

  收费标准: %

  投 资:

  预估设计费: 元(结算时按实际发生数计)。

  预付设计费: 元

  第四条 甲方应向乙方提供设计所需要的基础资料,技术要求,最终的提交时间为工程设计日开始。

  第五条 本工程收费标准,按国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》2002年修订本执行(其未尽事宜另定补充协议)。

  第六条 合同生效后,甲方不履行合同,无权请示返还预付金,设计已进行的工作量按总工作量按总工作量的比例结清。乙方不履行合同时,应返还定金。

  工程设计在资料齐备后完成。乙方向甲方提供全套设计文件时,甲方应向乙方结清全部设计费。

  第七条 双方各自的责任是:

  (一) 委托方

  1。 向承包方提供开展设计工作所需的有关设计资料,并对提供资料的可靠性负责。

  2。 在设计人员到现场查勘、工作或配合施工时,应负责提供必要的工作条件。

  3。 按国家有关规定,预付款单到户起五日内,办妥预付设计费的汇付手续。

  4。 维护承包方设计和设计成果的完整;不得擅自修改、复制或转让给第三方重复使用。

  (二)承包方

  1。按合同规定的进度、份数提交符合国家规定的设计标准、技术规范的设计文件和图纸 套。

  2。方案设计经上级主管部门审查后,在原定计划任务书范围内的少量修改,由承包方负责,不另收费和签协议书。超出原定计划任务书范围的重大修改和变更,其收费双方另协定。

  3。负责对所承担设计的工程进行设计技术交底;施工配合、解决施工过程中的有关设计问题。

  第九条 除确属人力不能抗衡因素之外,各方如因违反合同规定而造成损失的,应按法律承担违约责任。

  (三)委托方

  1。 由于变更建设计划,提供资料不明确,示按期提交设计基础资料或工作条件等原因,而造成设计的返工、停工、窝工或修改设计应按承包方实际消耗的工作量增付费用。设计进度、增付款额,由双方协商确定后补入原协议条文,以备查核。

  2。 中途要求停止设计,应书面通知承包方,已付承包方的费用无权请示返还,并按承包方已进行的工作量和因中途停止设计而造成的损失付所需要费用。

  3。 超过合同规定日期付费,每日按应付费的万分之五偿付逾期违约金。违约金付至承包方银行账户后,由承包方开列款额与违约金相符合的收费通知单结清。

  4。 承包方提交初步规划方案,十天内委托方应及时提出修改意见,逾期当作方案确定,正式出图提交成果。

  (四)承包方

  1。 因设计质量低劣,引起返工或未按期提交设计文件、设计图纸,因而拖延工期造成损失者,除应负责继续完善和完成设计外,并应视造成的损失大小,由双方按受损失部分的价值,协商减收设计费款额,并补入原协议书中,以备查考。

  第十条 本合同自签定之日起立即生效,工程设计结算后,本合同自动解除。

  第十一条 本合同依法成立,即具有法律约束力,双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。如本合同有未尽事宜,将根据国家合同法,由双方协商解决。

  第十二条 本合同正本二份,双方各执一份。

  副本 份,甲方执 份,乙方执 份。

  工程设计合同范本【范本二】:建设工程设计合同

  建设单位(甲方):____________________________

  地 址:____________ 邮码____________ 电话____________ 

  法定代表人:____________ 职务____________ 

  设计单位(乙方):____________________________

  地 址:____________ 邮码____________ 电话____________ 

  法定代表人:____________ 职务____________ 

  为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条

  甲方委托乙方承担____________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在________。

  第二条 甲方的义务

  1。甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在____ 年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。

  甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

  2。及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

  3。在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

  4。在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

  5。甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

  第三条 乙方的义务

  1。乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式____份,技术设计文一式__份,施工图设计文件一式____分,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费。

  ________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

  (大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。

  2。乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

  3。初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

  4。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

  第四条 设计的修改和停止

  1。甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。

  2。原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。

  3。甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

  第五条 设计费的数量和交付办法

  本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

  第六条 奖励与违约责任

  1。在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取____%奖励乙方。

  2。由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日________元计算增付设计费。

  3。甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

  4。由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

  5。因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

  第七条 其他约定

  _____________________________________________________________

  本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

  在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择:(1)向仲裁机构申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。

  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送____、____、____……等单位各留存一份。

  建设单位(甲方):________________________

  代表人:________________________________

  ____年____月____日


  设计单位(乙方):________________________

  代表人:________________________________ 

  ____年____月____日

  工程设计合同范本【范本三】:建筑施工设计合同

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》及国家有关规章规定,结合本建筑安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。

  第一条 建筑安装设施概况

  (一)建筑名称:

  (二)安装施工范围:

  (三)开工日期: 年 月 日

  竣工日期: 年 月 日

  第二条 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

  (1)双方共同约定的针对本工程的带资让利约定书;

  (2)专用合同条款;

  (3)国家现行的标准合同文件中的通用合同条款;

  (4)中标通知书;

  (5)投标函及投标函附录;

  (6)技术标准及要求;

  (7)图纸;

  (8)已标价工程量清单;

  (9)其它合同文件。

  上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

  第三条 质量:

  优良,执行国家最新验收标准,对于工程存在的任何质量缺陷,乙方承担一切责任和损失。

  第四条 材料设备:

  本工程所采用的主要材料、设备的品种、质量、型号等主要指标乙方必须经甲方同意方可采购、使用;未经甲方同意乙方擅自使用的主要材料、设备,乙方自行承担费用和损失。

  第五条 工程价款结算及调整

  1、本工程采用可调价合同,调整方式为按实结算。

  2、本工程结算执行2003消耗量定额及费用定额,具体约定如下:

  (1)工程类别:执行山东省规定

  (2)措施费:按实结算

  (3)税金:双方约定乙方应邀的营业税及附加由建设代扣代缴。

  (4)与该项目有关的环保收费执行国家有关规定。

  3、双方同意本工程由乙方让利甲方工程总价的2%,在工程竣工结算时予以调整。

  第六条 工程款支付:

  1、双方单独签订的本工程结算方式协议作为本条款的一部分。

  2、主要工程验收完毕甲方支付至工程总造价的30%,工程竣工验收完毕付至工程总价款的70%;工程竣工验收完毕一个月内乙方向甲方提交结算报告资料,一个月内必须经工程造价咨询单位审计并出具审计报告;非甲方原因造成的时间延误,甲方免责,甲方在结算完成一年内付至工程总价的95%,剩余5%作为质量保修金,保修期满十日内一次付清。如甲方未能按期支付工程款,拖欠部分按同期银行贷款利息付给乙方。

  3、如甲方未按合同约定支付工程款,双方同意由建设单位从甲方应付工程款中直接支付给乙方。

  第七条 保修

  (一) 保修内容:见安装施工范围;

  (二) 保修期限:自验收合格之日起保修贰年;

  (三) 保修期满后,按国家有关的规定签订维修保养合同。

  第八条 违约责任

  (一)甲方责任:

  1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等,除工程日期得以顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;

  2、工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;

  3、工程未经主管部门验收,提前使用,发现质量问题,自己承担责任;

  4、超过合同规定日期验收或付合同款,每日按工程造价的0。3%向乙方付逾期的违约金。

  (二) 乙方责任:

  1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的,甲方有权要求限期无偿修理或返工,由此造成的逾期交付的,每日按工程总造价的0。3%向甲方偿付逾期的违约金。

  2、保修期内发生质量问题,由乙方无偿修复;因甲方原因造成的,由乙方修复,甲方支付相应费用。

  第九条 未尽事宜双方协商约定。

  第十条 争议解决方式:

  本合同履行过程中发生的争议,双方协商解决,协商不成,双方约定申请日照市仲裁委员会仲裁。

  第十一条 本合同正本肆份,双方各执两份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  工程设计合同范本【范本四】:民用建设工程设计合同

  GF-2000-0209

  工程名称:______________________________

  工程地点:_______________________________

  合同编号:______________________________

  (由设计人编填)

  设计证书等级:__________________________

  发包人:________________________________

  设计人:________________________________

  签订日期:______________________________

  中华人民共和国建设部监制国家工商行政治理局

  发包人:________________________________________________________________________________________________

  设计人:________________________________________________________________________________________________

  发包人委托设计人承担_______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条 本合同依据下列文件签订:

  1。1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场治理规定》。

  1。2国家及地方有关建设工程勘察设计治理法规和规章。

  1。3建设工程批准文件。

  第二条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。 

  序号

  分项目名称

  建设规模

  设计阶段及内容

  估算总投资

  (万元)

  费率 %

  估算设计费

  (元)

  层数

  建筑面积

  (m2)

  方案

  初步设计

  施工图                                      

  第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件: 

  序号

  资料及文件名称

  份数

  提交日期

  有关事宜

  第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件: 

  序号

  资料及文件名称

  份数

  提交日期

  第五条 本合同设计收费估算为________________________元人民币。设计费支付进度详见下表。 

  付费次序

  占总设计费

  %

  付费额

  (元)

  付费时间

  (由交付设计文件所决定)

  第一次付费20%定金 本合同签订后三日内第二次付费   第三次付费   第四次付费   第五次付费               

  说明:

  1。提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

  2。在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。

  3。实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。

  4。本合同履行后,定金抵作设计费。

  第六条 双方责任

  6。1发包人责任:

  6。1。1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。

  发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计职员有权重新确定提交设计文件的时问。

  6。1。2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

  在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。

  6。1。3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,假如设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投进的工作量,向设计人支付赶工费。

  6。1。4发包人应为派赴现场处理有关设计题目的工作职员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。

  6。1。5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。

  6。2设计人责任:

  6。2。1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

  6。2。2设计人采用的主要技术标准是:

  6。2。3设计公道使用年限为_____________________年。

  6。2。4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

  6。2。5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计题目和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方约定。

  6。2。6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。

  第七条 违约责任:

  7。1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

  7。2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部分对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7。1条规定支付设计费。

  7。3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计职员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方约定为实际损失的__________________%。

  7。4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

  7。5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。

  第八条 其他

  8。1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关题目时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

  8。2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部分购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。

  8。3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供给商。发包人需要设计人的设计职员配合加工定货时,所需要用度由发包人承担。

  8。4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国用度,除制装费外,其它用度由发包人支付。

  8。5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付用度。

  8。6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  8。7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部分调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

  8。8本合同一式______________份,发包人________________份,设计人___________份。

  8。9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

  8。10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部分规定的审查部分备案。双方以为必要时,到项目所在地工商行政治理部分申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  8。11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  8。12其它约定事项: 

  发包人名称: 设计人名称: 

  (盖章) (盖章)

  法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)

  委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字)

  住 所: 住 所:

  邮政编码: 邮政编码:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  开户银行: 开户银行:

  银行帐号: 银行帐号:

  建设行政主管部分备案: 鉴证意见:

  (盖章) (盖章)

  备案号: 经办人:

  备案日期: 年 月 日 鉴证日期: 年 月 日

  工程设计合同范本【范本五】:最新工程设计合同

  合同编号:_________

  本合同由下列双方于_________省_________市签署:

  甲方:_________公司

  乙方:_________公司

  甲乙双方因_________工程总体规划文件事宜,经协商一致,达成本合同,共同遵守执行。

  第一条 设计内容

  乙方为甲方设计_________工程并编制_________工程总体规划文件,主要内容包括:

  a。甲方厂区总平面布置;

  b。甲方第1、2、3期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划;

  c。甲方技术经济效益分析与预测。

  第二条 设计期限

  乙方于收到甲方提供的设计资料后_________天内向甲方交付_________工程总体规划文件。

  第三条 设计报酬及支付方式

  甲方向乙方支付设计报酬人民币_________元,分两期支付,具体如下:

  a。本合同签署后_________个工作日内支付_________元;

  b。乙方提交_________工程总体规划文件并经甲方审核通过后_________个工作日内支付_________元。

  第四条 各方义务

  a。甲方义务

  (1)及时向乙方提供编制_________工程总体规划文件所需基础资料;

  (2)如期向乙方支付报酬。

  b。乙方义务

  (1)按期交付_________工程总体规划文件及其相关的图纸和技术文件资料;

  (2)及时解决_________工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。

  第五条 工程验收

  a。乙方编制的_________工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。

  b。甲方专家委员会须于收到乙方提交的_________工程总体规划文件之日起_________个工作日内进行审核并提出意见,甲方专家委员会未于前述期限内提出意见,视为甲方接受乙方编制的_________工程总体规划文件。

  c。甲方专家委员会对_________工程总体规划文件提出异议或意见的,乙方须于接到甲方或其专家委员会异议或意见之日起_________个工作日内对_________工程总体规划文件进行修改后提交甲方专家委员会审核;经甲方专家委员会次审核,_________工程总体规划文件未获通过,甲方有权拒绝接受_________工程总体规划文件,不向乙方支付第二期报酬。

  第六条 其它

  本协议一式_________份,具有相同法律效力。各方当事人各执_________份,其他用于履行相关法律手续。

  甲方(盖章):_________公司 乙方(盖章):_________公司

  授权代表(签字):_________ 授权代表(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

下一页更精彩:123
暂无感言,赶紧阅读全文发表您的感言吧!
我有话要说《工程设计合同范本欢迎互动!
注:会员登录后才能发言!