当前位置:合同网借贷类合同保证合同文章内容

履约保证金合同范本

作者:柠檬果果 日期:2017-12-24 21:02 浏览: 感言:0

  履约保证金是一种独立的、有其独特价值的合同之债担保方式。

  以下是合同网小编整理的“履约保证金合同范本”,欢迎参阅!

  履约保证金合同范本【范本一】:履约保证金合同

  甲方:

  乙方:

  本履约保证金合同由双方于 年 月 日在 市订立。

  为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条 鉴于甲方与乙方于 年 月 日签署了 施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。 (合同网 Www.heTong.org)

  第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

  第三条 保证金额

  乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币 元(¥ )作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金乙方委托甲方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

  第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿额。

  第五条 保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的,由甲方通知银行直接将履约保证金(无息)划回乙方账户。

  第六条 乙方向甲方提供履约保证金后,

  甲方也应向乙方提供有利于建设工程施工合同支付的资金证明。

  第七条 争议的解决

  本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

  第八条 生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

  第九条 其他

  本合同一式贰拾份,具有相同法律效力。甲方执壹拾壹份,乙方执玖份。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  法定代表人或授权代理人(签字):

  法定代表人或授权代理人(签字):

  年月日

  履约保证金合同范本【范本二】:北京市市场场地租赁保证金合同

  出租人(甲方):

  承租人(乙方):

  保管人(第三方):北京市市场协会

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规的规定,三方就编号为的《北京市市场场地租赁合同》(简称《租赁合同》)中保证金的具体事宜经协商达成补充协议如下:

  第一条

  保证金的管理

  保证金由甲、乙双方共同委托的第三方(北京市市场协会)管理,并计取银行同期活期存款利息。

  第二条

  乙方保证金

  自本合同签订之日起日内,乙方(是/否)应支付《租赁合同》约定租金总额%计元的保证金,作为履行合同和提供商品服务质量的担保。

  第三条

  乙方保证金按下列第种方式支付:

  1、由甲方转交第三方的,甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭据。

  2、乙方直接支付第三方的,乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。

  第四条

  乙方保证金应用于以下第种情况:

  1、《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方应从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。

  2、《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方有权从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。

  3、乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的,乙方的保证金及利息不予返还。

  4、《租赁合同》终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的,甲方有权使用乙方保证金及利息进行支付。

  第五条

  在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证金及利息的,必须提前日书面通知乙方。在《租赁合同》终止后甲方按照约定使用乙方保证金及利息的,应保存好相关凭证。

  第六条

  乙方保证金的补足

  在租赁期限内使用乙方保证金的,乙方应在使用后日内将保证金补足,补足方式同本合同第三条的约定。

  第七条

  乙方保证金的返还

  《租赁合同》终止后日内,如甲方确认乙方无本合同第四条约定之情况的,保证金及利息应全额返还乙方。

  第八条

  乙方逾期日未支付保证金或补足保证金的,甲方有权解除《租赁合同》。

  第九条

  甲方保证金支付方式

  甲方在市场内收取租户保证金的,应采取市场整体一次性支付的方式支付对应保证金,数额为市场当年租金总额的%( - %),以作为履行合同的担保。

  甲方保证金应于每年月日前向第三方支付,甲方保证金使用后,应于日内补足。新设立的市场应于开业后 个月内向第三方支付保证金。

  第十条

  甲方保证金应用于以下情况:

  1、甲方因自身原因擅自解除合同的,应支付给乙方与乙方交纳的保证金及利息等额的保证金。

  2、。

  第十一条

  第三方的权利义务

  1、妥善保管甲、乙双方支付的保证金,保证金应存入指定银行的指定帐户,不得转存、隐匿。

  2、确认保证金按照本合同约定的事由支取,不得挪作他用。

  3、收取保证金应开具合法、规范的收款凭据。

  第十二条

  争议解决方式

  本合同项下发生的争议,三方协商解决或申请有关部门调解解决,协商或调解解决不成的,按下列第种方式解决(只能选择一种):

  1、提交北京仲裁委员会仲裁;

  2、依法向人民法院起诉。

  第十三条

  其他约定事项 。

  第十四条

  本合同一式份,甲方份,乙方份,第三方份,。

  第十五条

  本合同自三方签字盖章之日起生效。

  甲方(章): 乙方(章):

  住所: 住所:

  营业执照号码: 营业执照号码:

  市场登记证号码: 身份证号码:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电话: 电话:

  第三方(章):

  住所:

  法定代表人:

  委托代理人:

  电话:

  指定银行:

  指定帐号:

  签订时间:

  签订地点:

  履约保证金合同范本【范本三】:履约保证金合同

  甲方(全称): ***

  乙方(全称):

  本履约保证金协议由双方于 年 月 日在订立。

  为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

  第一条 鉴于甲方与乙方签署了 *** 施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

  第二条 保证金缴纳时间

  乙方应当在施工合同签订后7日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的,视为放弃中标。

  第三条 保证金额

  乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币 *** 元(¥ ***元 )作为履约保证金交付给甲方。

  第四条 保证期间自本合同生效之日起至完成隧洞混凝土衬砌 7日内。

  保证期内乙方如约履行建设工程施工合同的,甲方分三次将履约保证金(无息)划回乙方账户:第一次为隧洞主体工程开工(洞脸形成),返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元;第二次为隧洞掘进贯通,返还履约保证金的40%,及人民币捌拾万元;第三次为隧洞混凝土衬砌完成,返还履约保证金的30%,及人民币陆拾万元。

  第五条 生效条件

  本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

  第六条 其他 本协议一式陆份,具有相同法律效力。甲方执叁份,乙方执叁份。

  甲方:(公章) 乙方:(公章)

  地址: 地址:

  邮政编码: 邮政编码:

  履约保证金合同范本【范本四】:履约保证金合同

  甲方:公司

  乙方:公司

  根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就)项目一期红星美凯龙生活广场装饰工程及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

  一、甲方交由乙方承包施工的范围为:玻璃幕墙,建筑面积约6万m2。工作内容以最终审定施工图对应工程量清单确定。

  二、为甲乙双方更好合作,乙方向甲方缴纳800万元履约保证金。乙方在签订协议后五个工作日内将全额履约保证金转入甲方账户,乙方缴纳的履约保证金全额到账,以到账时间为准,本“框架协议”生效。

  三、履约保证金的返还方式:1、乙方进场7日内甲方向乙方返还履约保证金的37。5%,即叁佰万元整;2、在第一次拔付工程款时,甲方向乙方无息返还履约保证金的25%,即贰佰万元整;3、在第二次拔付工程款时,无息返还履约保证金的12。5%,即壹佰万元整;4、在第三次拔付工程款时,无息返还履约保证金的12。5%,即壹佰万元整;5、竣工验收合格后,无息返还余下的12。5%的履约保证金,即壹佰万元整。

  四、工程计价:本合同暂定金额9500万元,最终以结算审计金额为准。本工程价款采用固定综合单价合同方式确定。甲乙双方编制工程量清单,依据已确认的施工图纸及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《建设工程工程量清单计价定额》(2015)及建设工程造价管理总站发布的相关配套文件执行,规费按核定的《企业规费取费证》取费标准计取。

  五、工程材料计价方式大宗材料及主要材料由甲方认质认价,其余材料按照施工期间《广元市建设工程造价信息》平均价为准。

  六、支付框架协议:1、本工程工期为180天。进场后,每二个月为一个支付周期,每个周期拔付已完工程量价款的70%;2、工程竣工验收后拨付至已完工程量价款的85%;3、在结算审计完成后3个月内支付至结算金额的97%;4、剩余3%的工程款作为质保金,保修期为一年,待保修期满无违反合同条款且无质量问题,保修期满后一个月内一次性无息支付全部余款;此协议签订后,乙方进场时间不晚于 年 月 日。如在 年 月 日前现场不能达到乙方进场的要求,乙方有权解除合同,甲方应立即退还履约保证金,同时需以履约保证金为基数,按照中国人民银行发布的商业贷款利率的4倍支付违约金,违约金从保证金到账之日起计算;如乙方未提出解除合同,甲方也应按以上方式支付违约金至开工之日。如甲方将本工程发包给其他单位,除按以上违约责任赔偿外,还需按照本合同暂定总价的10%支付违约金。

  七、本框架协议一式两份,双方各持一份。

  甲方(盖章):乙方(盖章):

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人(签字):委托代理人(签字):

  住所:住所:

  开户银行:开户银行:

  银行帐号:银行帐号:

  签订时间:年月日

  履约保证金合同范本【范本五】:承包商履约保证金合同

  合同编号:(工履约)字第   号

  保证人(以下称甲方):________________

  住所:________________________________

  法定代表人:__________________________

  电话:_______________________________

  传真:______________

  债权人(即业主,以下称乙方):________

  住所:________________________________

  法定代表人:__________________________

  电话:________________________________ 

  传真:______________

  债务人(即承包商,以下简称丙方):____

  住所:____________________________

  法定代表人:__________________________

  电话: _______________________________ 

  传真:_______________

  鉴于乙方与丙方就_________小区______号、_______号住宅楼建设项目于_____年____月_____日签订编号为____________ 的《建设工程施工合同》以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供工程履约担保,甲、乙、丙三方经协商一致订立本合同。

  第一条 定义

  本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供履约保证,保证丙方按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

  第二条 保证范围及方式

  甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的____%,数额最高不超过____元(大写),币种为_______。

  甲方在发生以下担保情形时承担担保责任:丙方未按照主合同的约定完成工程的竣工验收。

  甲方在上述保证范围内承担连带保证责任

  第三条 承担保证责任形式

  保证责任可选用以下方式(以选择项为准,在选项前的括号内填“Y”表示选择项,填“N”表示非选择项):

  (N)1.由甲方提供资金及技术援助,使其能继续履行主合同义务。

  (N)2.由甲方直接接管该工程或另觅经乙方同意的有资质的其他承包商,以便继续履行合同。

  (Y)3.甲方对乙方的损失进行赔偿,但赔偿金额不超过本合同第二条所示保证范围约定的金额,即不超过壹佰万元。

  第四条 保证期间

  自本合同生效之日起至主合同约定的丙方承建工程竣工验收合格之日后___日,即至_____年_____月____日止。

  第五条各方的权利义务

  1. 乙方必须全面履行主合同义务,若乙方发生违反主合同义务的情形,致使丙方不能全面履行主合同,则甲方不再承担本合同项下的保证责任。

  2. 乙方必须全面履行主合同,乙丙双方应及时向甲方通报主合同的履行情况,并积极配合甲方进行定期或随时检查和监督。

  3. 乙方同意丙方协议变更主合同的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证责任。

  4. 乙方与丙方协议变更主合同的,需征得甲方同意,否则甲方不再承担保证责任。

  5. 乙方在向甲方提出索赔前应当书面通知丙方,说明其违约情况并要求其予以纠正。

  6. 依照法律规定或合同的约定或乙方与丙方的另行约定免除丙方部分或全部义务的,甲方亦免除相应的保证责任。

  7. 因政府的政策或命令,导致丙方不能履行主合同义务,甲方不再承担保证责任。

  8. 甲方在承担担保责任后,享有追偿权。

  第六条 承担担保责任的程序

  1. 乙方向甲方提出索赔请求,必须提交索赔通知书,同时提供项目总监理工程师及其监理单位出具的丙主违约确认书。如果乙方索赔的理由是因建筑工程质量问题,乙方还需同时提供建筑工程质量检测部门出具的检测报告。

  2. 甲方在收到乙方的索赔请求后_____个工作日内,按照本合同的约定承担保证责任。

  第七条 合同的生效、变更和解除

  1. 本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代理人签字或加盖公章后生效。

  2. 本合同生效后,任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲、乙、丙三方协商一致并订立书面协议。

  第八条 争议的解决

  本合同发生争议或纠纷时,甲、乙、丙三方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为 ____________ 法院(也可以选择通过仲裁程序解决)。

  第九条 甲、乙、丙三方约定的其他条款:____________________________________________________________________   ____________________________________________________________________

  第十条 附则

  本合同正本一式叁份,甲乙丙三方各执壹份。

  甲方__________________                      乙方:__________________

  法定代表人:___________                   

  法定代表人:___________                     

  ___年 __月 __日

下一页更精彩:123
暂无感言,赶紧阅读全文发表您的感言吧!
我有话要说《履约保证金合同范本欢迎互动!
注:会员登录后才能发言!