运输合同

时间:2021-03-03 08:58:50 运输合同 我要投稿

精选运输合同集锦十篇

  现今很多公民的维权意识在不断增强,能够利用到合同的场合越来越多,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?下面是小编精心整理的运输合同10篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

精选运输合同集锦十篇

运输合同 篇1

  甲方:福建省广建市政工程有限公司(以下简称甲方) 乙方: 蔡海洋 (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》等有关条例,甲乙双方为了顺利完成工程施工中沥青混合料的运输任务,本着互惠互利、优势互补、诚实守信的原则,在公平、公正、公开的基础上,经双方友好协商,特制定笨运输协议:

  一、 工程名称:沥青混凝土运输工程

  二、 承包、内容:沥青混合料的运输

  三、 工程量以实际完成的车辆运输数量为准

  四、 工程期:依据实际施工时间定

  五、 运输单价:

  乙方应提供运输车辆不少于16台,混合料的运输按过磅吨位计算,按0.6元/吨*公里结算(不足八公里的按八公里计算)。

  六、 付款方式:

  每月五号对上月的运输单据进行对账,如双方确认无误,甲方十号之前付乙方的全部确认款项。

  七、 甲方责任:

  在施工过程中,所涉及到的一切与运输有关的事、物均由乙方自行解决,与甲方无关,甲方不提供任何的帮助。

  八、 乙方责任:

  1、应为车辆及司机手续证件不齐全或违反交通管制所造成的一切后果,甲

  方不承担任何责任,后果乙方自负。

  2、乙方保证进场到甲方工地的车辆车况良好,必须保证每月28天能正常运输,乙方车辆进场后必须全权服从甲方的调动和一切车辆运输安排。

  3、任何情况下乙方不得在施工现场惹事生非及从事违反法律法规的活动,由此造成的一切后果由乙方负责,与甲方无关。

  4、乙方保证完成任务,车辆未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工,如果车辆不服从安排、调配,甲方将采取经济处罚。

  5、施工过程中如果因为乙方的车辆故障或是其他人为原因使得甲方的材料报废的,乙方必须按价赔偿。

  6、施工过程中,因乙方原因造成的道路损坏,机械车辆事故等,影响周边建筑物,责任由乙方全部承担,与甲方无关,乙方人员的工伤、安全、意外等一切费用由乙方承担,与甲方无关。

  7、如乙方无故中途退场,影响甲方的正常施工,由此引发的全部费用由乙方承担。

  九、 违约责任

  1、乙方中途不得以提高单价等理由而罢工,如乙方为完工时车辆擅自调离现场或有意停工,由此产生的一切后果由乙方全部承担,甲方有权终止合同。

  2、乙方要服从甲方的管理和指挥,制定专人在现场对施工车辆进行管理。

  3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门的罚款甲方有权从乙方的工程款中扣除,工程款不足时乙方应如数补偿。

  4、合同双方均不得采用虚假记录,如在运输数量上弄虚作假的,除虚假部分的运输数量不得作为运输计算依据外,还须按照虚假部分的费用十倍进行罚款。

  十、 其他事项:

  1、协议在执行过程如发生争议时,双方应本着公平、合理的原则及时协商处理。

  2、如果有自然灾害,政府有关部门要求停工等不能实施合同条例,双方均不负任何责任。

  十一、 本协议合同一式四分,甲乙双方各持两份,同具法律效应。本协议合同

  书自双方签订日起生效,待项目工程完工,帐清后自动终止,双方需严格遵守执行。

  甲方代表: (盖章)乙方代表:(盖章)

  身份证号: 身份证号:

  年 月 日 年 月 日

运输合同 篇2

  托运人(姓名)_________与中国民用航空_________航空公司(以下简称承运人)协商空运)__________________(货物名称)到__________________(到达地名),特签订本合同,并共同遵守下列条款:

  第一条 托运人于_________月_________日起需用_________型飞机_________架次运送_________(货物名称),其航程如下:

  _________月_________日自_________至_________,停留_________日;

  _________月_________日自_________至_________,停留_________日;

  运输费用总计人民币__________________元。

  第二条 根据飞机航程及经停站,可供托运人使用的载量为_________公斤(内含客座)。如因天气或其它特殊原因需增加空勤人员或燃油时,载量照减。

  第三条 飞机吨位如托运人未充分利用,民航可以利用空隙吨位。

  第四条 承运人除因气象、政府禁令等原因外,应依期飞行。

  第五条 托运人签订本合同后要求取消飞机班次,应交付退机费_________元。如托运人退机前承运人为执行本合同已发生调机费用,应由托运人负责交付此项费用。

  第六条 托运方负责所运货物的包装。运输中如因包装不善造成货物损毁,由托运方自行负责。

  推荐合同范文·货物运输合同·水路货物运输合同·货物运输委托合同·货运代理协议书·棉花运输合同·班轮运输合同第七条 运输货物的保险费由承运方负担。货物因承运方问题所造成的损失,由承运方赔偿。

  第八条 在执行合同的飞行途中,托运人如要求停留,应按规定收取留机费。

  第九条 本合同如有其他未尽事宜,应由双方共同协商解决。凡涉及航空运输规则规定的问题,按运输规则办理。

  托运人:_________ 承运人:_________

  开户银行:_________ 开户银行:_________

  银行帐号:_________ 银行帐号:_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  ,

运输合同 篇3

  甲方(委托方) 乙方(承运方)

  为了严格执行国家药监部门相关规定,严格规范GPS管理,确保药品物流安全。经过对乙方运输资质的认定,甲乙双方友好协商,制订以下药品运输条款,以便双方共同遵守:

  1、甲方委托乙方将药品在一定期限内送至甲方指定客户的所在地。

  2、甲方委托运输药品,须提供《托运明细》,写明药品名称、规格、数量、价格及运输目的地等。

  3、甲方须保证药品包装完整,符合运输包装规定,提货时,甲乙双方应尽共同检查药品外观的义务,确保甲方托运的药品外观包装完整,无破损、受潮等问题。如客户收货后提出药品外包装受损等问题,视为乙方运输途中产生的问题,由乙方最终承担损害赔偿责任。损害赔偿以所托运货品的货值为限,具体计算以甲方含税开票价格为准。

  4、乙方应提供加盖公司原印章的营业执照、《组织机构代码证》、《道路运输许可证许可证》、《税务登记证》、提货人身份证的复印件以及加盖公司印章或法定代表人印章的授权委托书、驾驶员的驾驶证、行驶证等,供甲方备案。

  5、乙方应在甲方委托后2日内,按《托运明细》赴甲方仓库提货,除自然灾害等不可抗拒因素外,如因延时提货而为甲方带来经济损失的,甲方视情节严重程度向乙方提出相应经济索赔。

  6、乙方应使用封闭式运输工具运输药品。

  7、乙方应严格按照药品外包装箱上图示方法进行搬运、存储、运输,确保药品安全送达。要求常温或阴凉保存的药品,在整个存储、运输途中应分别保持30℃或20℃以下,运输装卸过程中均不得将药品置于阳光下暴晒; 8、乙方按甲方规定时间准时、安全地将药品送达目的地。

  9、药品送达客户后,乙方应取得有客户真实有效签章的送货回单,并在送达货物日起30日内将上述回单的第一联交回甲方。

  10、如出现下列情况,乙方不承担责任:不可抗力;战争、地震、台风;走si药品等非法药品。

  11、甲方托运的货物的运输价格(包括提货市内运输费、保险费及其他各种费用)详见附件。

  12、乙方应根据甲方要求将收货单位需要退回甲方的药品及时运送至甲方指定的地点,本项产生的费用参照本合同第11条标准结算。

  13、付款方式:月结。乙方凭每日结算清单和运输发票向甲方结帐,甲方以现金或支票及时付款,最后付款日期不得超过次月5日,不得拖欠。

  14、本合同一式两份,如发生争议,双方应友好协商解决。

  15、有效期: 年 月 日至 年 月 日。

  甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________

  法定代表人(签字)_________ 法定代表人(签字)_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

运输合同 篇4

  甲方(委托方):

  乙方(承运方):阳新经济开发区官桥村委会

  本着友好合作、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》结合阳新现价及相关法规,就中铁十八局集团第二工程有限公司武九客专(湖北段)的部分碎石、黄砂运输事宜达成如下条款以期共同遵照执行。

  一、 运输物名称、运输线路及价格

  1、 碎石

  运输线路:甲方指定军垦龙山采石厂至中铁十八局武九客专项目部二分部拌和站(26公里)。

  单价:11元/吨

  2、 黄沙

  运输线路:甲方指定阳新富池码头至中铁十八局武九客专项目部二分部拌和站。

  单价:14元/吨。

  以上单价为固定单价,协议签订后,乙方不得以任何理由提高单价。

  二、 交验方式:过磅,双方采取监磅,以中铁十八局武九

  (客专)二分部过磅单为依据。(过磅费用与乙方无关)。

  三、 支付方式:以实际磅单额按约定单价每壹万吨计量结一次帐并在结帐完成后7日内付清款项。

  四、 其他条款:

  1、 运输时间以甲方通知为准,按时运至甲方指定地点。

  2、乙方应按本协议约定,在指定的时间和地点运输材料给甲方,运输过程中所发生的一切协调费用以及风险、行车安全等一切事项及后果均由乙方自行负责,一概与甲方无关。

  3、乙方必须按甲方要求保质保量运输,保证施工生产正常运行,乙方如不能保证供应,甲方可终止本协议,且乙方不能以任何形式来阻工误工,否则,由此造成的一切损失由乙方负责。

  4、乙方无故停工,甲方有权扣发停工车辆的运输费用,乙方自行承担。严重的情况甲方有权终止本协议。

  5、甲方如不能按约定付款,乙方可停止运输。

  6、乙方负责约定材料的运输及施工环境协调工作,不得出现任何的阻工、误工等扯皮行为,按时保证材料供应。

  7、在施工过程中如有其他运输地点,再另行协商补充。

  8、乙方车辆必须听从甲方调度指挥。

  9、乙方进入施工现场的人员及车辆,必须遵守施工现场的各项规章制度,听从现场人员指挥,否则乙方造成的任何安全事故,一切责任均由乙方自行承担。

  五、 争议处理

  有关本协议履行面发生的一切争议,力争友好协商解决,如果协商不成,则任何一方有权向阳新县人民法院提起诉讼。

  六、 本协议自双方签字之日起生效,具备法律效力。

  七、 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

  甲方(公章):乙方(公章):

  年月日 年月日

运输合同 篇5

  甲方:_____

  乙方:_________

  根据国家合同法和有关法律、法规的规定,结算时间情况和双方的权利、义务及责任,经双方协商,特定条例如下:

  一、工程名称:______

  二、工程地点:_____

  三、工程范围:______

  四、付款方式:

  1、土石方清运,运距公里,以车货箱内空空量计算。每立方米元,此价格为综合价。公里以外按每百米0.13元/立方米计算。

  2、每天结算一次,每天早上8点收前一天票(牌),乙方将所有车辆的票(牌)交与甲方(甲方出具收据),经甲方和项目部核对无误后,于当日下午5点前将乙方所装运的实际车次付清乙方。

  五、甲方的责任和权利

  1、乙方机械设备进场后,甲方负责安排乙方司机和勤杂人员的住宿、水电、费用由乙方负责。

  2、甲方以每升6.8元油价供乙方使用,结账时扣除。

  3、甲方负责道路维修,倒土场的清理、平整,确保乙方的正常施工。

  4、甲方给乙方提供驾驶员必须的车辆停放,维修和保养场地。

  5、甲方负责施工期间交通、税务、城管、警察及当地群众的干扰工作,确保施工现场和行驶路线畅通。

  6、甲方向乙方提供技术指导有关施工要求。

  7、甲方负责安排施工任务,说明平台作业地点及运输去向。

  8、甲方应及时保证乙方生产、生活用水、用电设施的通畅,及时协调外部供应,确保油料供应。

  9、甲方不得单独与司机结算,由乙方法定人指定人结算。

  10、甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规章的`行为进行教育,或给予经济处罚,或停业整顿,即解除合同,对乙方的扣款从乙方工程款中扣除。

  11、如甲方出现问题,造成乙方不能施工,甲方应承担乙方每台自卸车每天元,挖掘机每天每台的损失费(如因不可抗拒的自然原因造成的停工,甲乙双方不追究)

  12、乙方车辆进入施工场地后,甲方付给乙方调车费每辆车元,挖掘机每台元,15天内陆续扣除。

  六、乙方责任

  1、乙方要听从甲方管理人员安排,密切配合甲方工作,按指令装卸,不得乱装、乱卸,否则甲方有权按承建方项目部规定对违规车辆罚款5000元,并对违规车辆扣押20天。

  2、乙方在施工中不得随时跳槽,无故不出工,乙方不得纵容、煽动工人停工、滋事、骚扰甲方,若上述情况造成工期延误,由乙方承担由此给甲方造成的经济及名誉损失。否则甲方有权扣除所有运行车辆及挖掘机装运的款项,并承担甲方的一切经济损失。

  3、若甲方连续两天不能按时结清工程款,乙方有权停工。如乙方有特殊情况自愿退出工程项目,可提前30天当面告知甲方,不接受电函之类的告知,乙方必须由相等数量的车辆补充,乙方车辆退出,如提前一天退出,扣除车辆30000元工程款项,并承担由此给甲方造成的经济损失。

  4、如因承建方无故停工或拖欠工程款项,乙方有义务协助甲方维护甲乙双方的利益。

  5、乙方司机及装机不得倒卖、伪造票据(牌),欺瞒甲方一经发现,甲方有权扣除乙方所有车辆及装机实际运营的全部款项,并赔偿甲方由此造成的一切经济损失。

  6、后车厢无挡板扣除3立方。

  7、乙方车辆在运输机施工中出现的一切伤亡事故于甲方无关,费用由乙方承担。

  七、因自然因素造成的停工,双方都不承担责任。

  八、在合同履行期间,甲、乙双方发生事故,双方友好协商。

  九、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

运输合同 篇6

  (一)概述

  1.概念

  运输合同是承运人将旅客或者货物从起运地点运输到约定地点,旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。

  2.运输合同的种类

  运输合同分为客运合同、货运合同和多式联运合同。

  (二)客运合同

  1.旅客权利义务

  (1)旅客应当持有效客票乘运。

  (2)旅客可以自行决定解除客运合同。

  (3)旅客在运输中应当按照约定的限量携带行李。超过限量携带行李的,应当办理托运手续。

  (4)旅客不得随身携带或者在行李中夹带易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性以及有可能危及运输工具上人身和财产安全的危

  险物品或其他违禁物品。

  2.承运人权利义务

  (1)承运人应当向旅客及时告知有关不能正常运输的重要事由和安全运输应当注意的事项。

  (2)承运人应当按照客票载明的时间和班次运输旅客。

  (3)承运人擅自变更运输工具而降低服务标准的,应当根据旅客的要求退票或者减收票款;提高服务标准,不应加收票款。

  (三)货运合同

  1.托运人权利义务

  (1)托运人办理货物运输的,应当向承运人准确表明收货人的名称或者姓名或者凭指示的收货人,货物的名称、性质、重量、数量,收货人地点等有关货物运输的必要情况。

  (2)托运人应当按照约定的方式包装货物。

  (3)托运人托运易燃、易爆、有毒、有腐蚀性、有放射性等危险物品的,应当按照国家有关危险物品运输的规定对危险物品妥善包装,作出危险物标志和标签,并将有关危险物品的名笱、性质和防范措施的书面材料提交承运人。

  (4)托运人享有运输合同的变更与解除权利。

  2.承运人权利义务

  (1)货物运输到达后,承运人知道收货人的,应当及时通知收货人,收货人应当及时提货。

  (2)收货人提货时应当按照约定的期限检验货物。

  (3)承运人运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任,但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,不承担损害赔偿责任。

  (4)两个以上承运人以同一运输方式联运的,与托运人订立合同的承运人应当对全程运输承担责任。

  (四)多式联运合同

  1.多式联运经营人负责履行或者组织履行多式联运合同,对全程运输享有承运人的权利,承担承运人的义务。

  2.多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任。但该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。

  3.多式联运经营人收到托运人交付的货物时,应当签发多式联运单据。

运输合同 篇7

  甲方(委托方):

  乙方(承运方):

  根据国家有关运输规定,经甲、乙双方充分协商特制订如下货运合同条款,以便双方共同遵守。

  一、甲方委托乙方承运货物名称:数量(吨位或体积)件数:货物总价值(元)

  二、甲方必须出示货物正式发票等沿途过关准行相关手续。否则,由此造成的损失由甲方承担。

  三、收货人姓名:

  联系电话:

  收货人地址:

  四、运输时间:货物运输合同书五、正常情况下,乙方必须按时将货物安全地送到指定地点收货人签收。

  六、甲方贵重货物务必购买保险、乙方代为办理,投保险率按保险公司标准计算。

  七、乙方运输作业中,确保货物安全,如出现货差货损,由乙方和保险公司负责赔偿。

  八、合程运费总价:保险费:合计总价:保险及运费具体支付方式:

  九、在符合法律合同规定条件下的运输,由下列原因造成的货损货差,乙方不必承担责任。

  1、不可抗力。

  2、货物本身的自然属性。

  3、货物合理损耗。

  4、物品本身质量问题导致。

  5、委托方或收货人本身的过错。

  6、私运不合法物品。

  7、货物未经保险,一切意外事故乙方概不负责赔偿。

  十、甲方隐瞒装载货物的实际重量所造成的一切经济损失由甲方自己负责赔偿。

  十一、承运方不开拆检验,如运到时包装完好承运方不负责任何责任。

  十二、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。签名之日起生效。

  甲方(盖章)

  代表人签名:

  电话:

  地址:

  乙方(盖章)

  代表人签名:

  电话:

  地址:

  日期:

运输合同 篇8

  甲方:新疆广汇新能源有限公司伊吾县煤矿(以下简称:甲方)

  乙方:新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称:乙方)

  经甲、乙双方友好协商,本着互惠互利的原则,就乙方承运甲方煤炭等有关事宜达成如下协议:

  一、 甲方委托乙方承运甲方位于伊吾县淖毛湖煤矿发往哈密地区各客户单位的煤炭运输任务。

  二、 煤炭运输价格在合同期内为:72.00元/吨,上述运费价格均为含税价,由乙方提供运输发票。

  三、 甲方凭乙方的派车单或乙方认可的车辆方可发煤,否则,乙方不承担后果。运输量以电厂过磅单为准并与出矿量方数进行核对。如发现乙方擅自拉运到甲方合同用户以外处私自卸煤,则对乙方处以100.00元/吨的罚款。

  四、 乙方保证按计划完成甲方供给客户单位的煤炭运输任务,每月不少于30000吨。

  五、 运输量由甲方按月进行考核,甲方每月28日前提供下月运输量的计划,若因乙方原因造成未按计划完成运输量的,按未完成量每吨处以15元的罚款,次月乙方若超额完成计划运输量,超过部分等同上月未完成量的,则甲方返还上月所扣的罚款。

  六、 为保证甲方稳定均衡生产,乙方每月必须完成计划运输量的80%,否则甲方有权终止合同。因不可抗力因素所造成乙方无法完成任务的,甲方不予追究。

  七、 为确保双方按合同履行各自的职责,双方签订合同时,乙方须向甲方支付30万元合同履约保证金,待本合同终止后,且乙方无违约责任,甲方全额退还乙方的履约保证金。

  八、 甲方在次月15日开始支付前月运输费,在次月的25日前付清前月运输费,未付清部分每迟付1日,甲方按万分之五向乙方支付滞纳金(当月运输费总额的50%可用甲方自华电新疆发电有限公-司哈密分公司结来的承兑汇票背书后支付给乙方)。

  九、 甲方除支付本合同的运输价款外,不再承担其他任何费用,运输过程中发生的交通事故、财产损失、交警罚款以及所有其他除合同内约定的费用以外的费用由乙方自行承担。

  十、 在合同期内,由乙方自主调配运输车辆,甲方不得擅自调用。乙方车辆到达煤矿后,甲方必须保证及时装车,否则造成的损失由甲方承担。

  十一、 乙方如有自己的供煤的合同用户,乙方在甲方煤矿拉煤,按甲方坑口价供应。 十二、 本合同有效期20xx年6月3日至20xx年12月31日止,在合同期满,甲、乙双方未能达成一致意见,不再合作时,在双方一致认可的情况下,甲方须在一个月内将乙方的合同履约保证金及剩余费用结算完毕。

  十三、 本合同未尽事宜双方可另行协商,如需变更须经甲、乙双方同意方可变更。 十四、 本合同执行过程中如有争议,甲、乙双方协商解决,协商不成可向当地人民法院起诉。

  十五、 本合同自签字盖章之日起生效,一式四份,甲、乙双方各执两份,具有同等法律效力。

  十六、 本合同期满后,在同等条件下,乙方有优先权。

  甲方:新疆广汇新能源有限责任公司伊吾县煤矿

  甲方代表: 年 月 日

  乙方: 新疆天顺供应链股份有限公司

  乙方代表: 年 月 日

运输合同 篇9

  托运方:(以下简称甲方)

  承运方:(以下简称乙方)

  第一条:货物名称`保价金额`运费签定时间:20xx年06月01日货物名称数量计量单位保价金额(元)运费(元/吨)现汇锰矿石3500吨800180

  第二条装车地点:XX市XX锰业有限公司卸货地点:XX贸易有限公司

  第三条承运方必须保证运输车辆车况良好,如运输过程中发现车辆损坏`交通事故等原因导致货物无法按时到达指定卸车地点的均与托运方无关,一切风险由承运方承担。

  第四条运输车辆不得掺假、加水、放水、偷盗等作弊现象,如经托运方发现,承运方要承担该车货保价金额的80%违约金,严重者交由司法机关处理。

  第五条承运方必须的合同签证后,货物运输过程中损耗不得高于千分之三,超出部分由承运方按合同保价金额向托运方赔偿相应货款。如托运方实际收货数量超过实际发货数量,则以实际发货数量作为结算依据,超出部分不作运费结算。

  第六条运输及包装:洗车运输,运输车辆必须盖好蓬布、打好封签。运输车辆出现因蓬布封签导致的问题均由承运方自行解决。阴雨天气需盖好雨布避免货物淋湿,如出现上述情况根据质检处处罚意见实施处罚。

  第七条结算方式:承运方运输货物后,并开具增值税运输发票托运方现汇结清运费。

  第八条解决纠纷的方式:双方协商解决,如协商不成,法院诉讼解决。

  第九条违约责任:违约方承担对方直接经济损失。

  第十条生效及其他:本合同将在双方授权的代表签字并加盖各自单位公章或合同专用章生效,对全本合同的任何修改或补充,只有在双方授权的代表在书面文件上签字并加盖各自单位的公章或合同专用章后方可生效,并成为本合同不可分割的组成部分,本合同一式两份,双方各执壹份。合同期限自签订之日起有限期一年。

  甲方(盖章):__________________   乙方:_________________________

  代表人(签字):________________   身份证号码:____________________

  _________年________月_______日   _________年________月_______日

运输合同 篇10

  原告:XXX发展有限公司

  法定代表人:张XX,该公司董事长

  被告:XX市XX运输有限责任公司,住所地XX省XX市XX区XX路459号。

  法定代表人:时XX,该公司经理。

  被告:燕XX,男,19XX年11月13日出生,汉族,住XX市XX县XX镇。

  诉讼请求:

  一、判令二被告赔偿原告货物损失88866.70元。

  二、判令二被告向原告返还运输费用5000元。

  三、由二被告承担本案的诉讼费。

  事实和理由:

  20xx年9月12日,原、被告双方签订运输协议,约定原告委托被告将456台空调运送至绍兴XX空调销售有限公司XX市XX开发区保税仓库。运输车辆是皖XXX号/皖XXX挂车。原告支付被告运费5000元。运输途中,被告车辆行驶至大广高速由南往北方向XXKM处(XX市境内)发生交通事故,造成货物损失88866.70元。上述损失被告未能向原告赔偿,故诉至法院,请求法院依法支持原告诉讼请求。

  此致

  XX区人民法院

  具状人:XX有限公司

  20xx年11月29日

  

【精选运输合同集锦十篇】相关文章:

1.【精选】运输合同集锦十篇

2.【精选】货物运输合同集锦十篇

3.精选运输合同十篇

4.【精华】运输合同集锦十篇

5.【精品】运输合同集锦十篇

6.关于运输合同集锦十篇

7.【精选】运输合同集锦九篇

8.【精选】运输合同集锦10篇