施工合同

时间:2021-04-16 21:40:44 施工合同 我要投稿

有关施工合同合集十篇

  随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,合同在生活中的使用越来越广泛,签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编收集整理的施工合同10篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

有关施工合同合集十篇

施工合同 篇1

  第一章 废砂浆回收利用项目总述

  第一节 硅片线切割及项目来源

  废砂浆回收利用项目的产生源于近几年来光伏产业的发展。 本项目生产中所用的“废砂浆”原料及生产出来的产品“碳化硅”、正是来源于和应用于光伏产业中的单、多晶硅棒切片工序。

  在光伏产业链中,硅片切割是光伏电池生产中一个十分重要的工序,切割出的硅片质量直接影响到整个产业链后续电池的生产以及电池的性能质量。

  在实际生产中,硅片生产厂家一般先将废砂浆进行简单的离心或沉降分离,液体部分返回工序再使用一次,其它的难以分离的部分或将其作为垃圾废弃掉,或将其处理给专业废砂浆回收利用厂家。作为一种十分重要的资源被当做垃圾处理掉,不仅会对环境产生严重的污染,而且浪费了大量的资源,令人惋惜。

  随着国家节能降耗,保护环境等可持续发展政策的实施,从废砂浆中回收价值较高的碳化硅项目应运而生,并且越来越受到人们的重视。近两年中,相关单位和团体都投入了许多精力,对废砂浆回收利用做了大量的研究工作,产生出一些新技术和新工艺,取得了一定的成果。

  废砂浆回收处理产生的“碳化硅”产品或再行回用于硅晶片的生产切割过程,或应用于其它工业领域,都会产生出巨大的经济价值和社会效益,对国家、对环境、对个人都是一件十分有意义的事情。

  第二节 生产原料及产成品

  本项目生产时的原料为“废砂浆”,另外还需要“烧碱”、“硫酸”等化工原料。生产的产品是 “碳化硅”等,下面分别对我们生产中接触到的主要物质进行一下简单介绍。

  一 废砂浆、废切割液及废硅粉的组成

  废砂浆是硅光伏产业或半导体工业在硅锭(硅棒)切割生产硅片时产生的一种工业废料,它的组成成分并不十分固定,主要成分有:碳化硅、聚乙二醇和金属硅粉,另有水分、金属颗粒以及少量表面活性剂、金属螯合剂等。含碳化硅较多的称为“废砂浆”,一般由65%左右的碳化硅、6%左右的硅粉、1.5%左右的铁等金属颗粒、15%的聚乙二醇和10%左右水份组成。

  二 碳化硅的性质及光伏产业所用的碳化硅

  1 碳化硅的性质特点

  碳化硅的化学成分是碳化硅,因为它的硬度十分高,人们俗称碳化硅颗粒为碳化硅。碳化硅在自然界少量伴生于岩石中,没有利用价值。工业碳化硅的生产是一种高耗能、高污染产业。碳化硅的制备合成是通过将石英砂(SiO2)与石油焦(C)等原料按一定比例混合后,在隔绝氧气的条件下利用电弧产生的高温反应烧结而成,这一反应过

  程需要消耗大量的能源,平均每合成一吨碳化硅需消耗高达8000千瓦时的电能,同时上述反应过程会释放出大量的一氧化碳(CO),一氧化氮( NO),二氧化硫( SO2)等有害废气,会对大气环境造成十分严重的污染。根据碳化硅的生产方式的不同,又可将其分为绿碳化硅和黑碳化硅两大类,绿碳化硅的纯度和硬度较黑碳化硅略高,市场价格也相对较高。

  碳化硅的分子式为SiC,是典型的共价键型化合物。有立方型和六方型两种晶型,立方型称为β—SiC,它是在1800~20xx℃温度下形成,属低温产物,硬度稍小,主要用于微型轴承的超精研磨。六方型称为α—SiC,它是在20xx℃以上形成的,硬度较大,一般常用的都是α—SiC。碳化硅在一个大气压下的分解温度为2400℃,无熔点。α—SiC碳化硅理论密度是3.18g/cm3,碳化硅粉的自然堆积密度在

  1.2~1.6g/cm3之间。碳化硅的莫氏硬度仅次于金刚石,在9.2~9.3之间,威氏显微硬度3300kg/mm2 。由于碳化硅具有相当优异的特性,所以它的应用领域十分广泛。

  碳化硅(碳化硅粉)用于制作砂轮、砂纸、砂带、油石、磨块、磨头、研磨膏等。由于碳化硅的性质特点,最适合半导体工业材料及压电晶体材料方面的切割、研磨抛光等。尤其是在太阳能电池硅片切割中,国际上绝大多数生产厂家都要用到碳化硅。

  利用它具有的高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性、高的高温强度及导热性能良好、抗冲击等特点,碳化硅可用于各种冶炼炉衬等构件、碳化硅坩埚等。可用于制作耐磨、耐蚀、耐高温等高级碳化硅陶瓷材

  料。在航空航天工业碳化硅材料还可以制做火箭发动机喷管、燃气轮机叶片等。

  2 光伏产业切割用碳化硅

  光伏产业中所用的碳化硅主要在硅片切割工序。由于光伏产业对硅片有特别严格的要求,并且在切割效率和质量方面与碳化硅的选用有着密切的关系,所以,在碳化硅的选择使用方面都十分苛刻。

  硅片切割用碳化硅多为绿碳化硅,在粒度选择上相对于不同机型的线切割机来说一般常见的有两种:1200与1500目(极少数采用800和20xx目),且它的粒径范围要求狭窄,晶角要尖锐锋利,绝不能混入大颗粒物质,避免划伤硅晶片。为了防止金属离子对硅片的玷污,要求碳化硅的纯度要高。硅片切割用碳化硅国内没有统一标准(有的企业采用日本JZS工业标准)。

  第三节 技术经济指标

  1、 废砂浆利用率

  废砂浆中的碳化硅含量在65%左右,根据工艺水平提取率在80%左右总收率为50%左右。

  2、 酸碱消耗量

  生产一吨碳化硅,需要浓硫酸(98%)、烧碱的费用为300元。

  3、 水、电的消耗量

施工合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  简单的施工合同范本

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务,经甲、乙双方共同协商,特订立本合同。

  一、工程慨况工程位于_______,土地面积:________㎡。

  二、承包方式甲方以包清工的方式承包给乙方。

  三、工程承包范围施工内容包括二层主房建筑面积_____㎡、一层主房建筑面积_____㎡。

  四、承包价格及付款方

  1:价格:______元/㎡(建筑面积)双方确定按建筑面积为______㎡结算工程款。

  2:一层主体盖板完工后支付价款___%,全部完工后付清余款。

  五、工期及安全责任工期从____年___月___日到___年___月___日竣工。推迟一天罚款____元/天,由甲方在工程款中扣除。

  施工期间

  1、本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应依工程的需要负责施工过程中的'安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。

  2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。

  施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,不得转包、分包,否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。

  六、本合同一式二份,自双方签字后生效。

  甲方(签字) 联系电话:

  乙方(签字) 联系电话:

  签订日期: 年 月 日

施工合同 篇3

  甲方:___________(简称甲方)

  乙方:___________(简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等互利、友好协商的基础上,签订本合同,以资共同遵守。

  第一条 工程概况

  一、工程规模:___________________________________________________________。

  二、工程内容:按图纸制作安装彩钢房,屋面彩钢板为YX100—970型,上板厚度为蓝色,下板厚度为_____mm,墙面彩钢板YX100—950型,外板厚度为白色_______mm,内板厚度为白色______mm。

  第二条 工程造价

  合计工程总造价为_______________________元,(超出面积和变更另行计算)。

  第三条 技术要求

  1、按甲方提供的图纸生产加工。

  2、工程材料均应为达到国家行业标准的合格品。

  3、施工按设计说明及图纸施工(材质及施工项目详见报价单)。

  第四条 质量要求

  1、工程质量标准:合格。

  2、一方必须严格按照通过甲方审核的施工图纸规定进行施工并接受甲方代表监督。

  3、工程竣工后,乙方按规定对工程进行保修,保修时间自通过竣工验收之日起算起,为期一年。

  第五条 付款方式

  1、合同签订生效后甲方向乙方预付人民币为生产定金。

  2、方管进入现场后,甲方支付乙方总工程款元,彩钢板进入现场后,甲方再支付给乙方总工程款的40%。

  3、工程完工后,甲方将剩余工程款全部付清。

  第六条 合同工期

  1、开工日期以甲方具备开工条件,通知乙方开工。

  2、合同日期:合同签订后。

  3、如遇下列情况之一,经甲方现场查证后,工期相应顺延:

  (1)因天气或人为、不可抗拒的原因被迫停工。

  (2)因甲方提出变更设计而影响进度。

  (3)非乙方原因而影响下道工序施工。

  (4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。

  第七条 工程结算

  1、单价以本合同预算单价为准,面积以实际发生面积计算,如设计变更,减少或增加的数量应计入结算中。

  2、如遇下列情况,合同总价做相应调整,以双方最终结算为准:

  (1)在施工中增加的工程项目。

  (2)因设计变更而增加的费用。

  第八条 双方的责任和义务

  (一)甲方:

  1、按合同规定及时兑付工程款。

  2、负责施工现场管理和协调各方面关系。

  3、负责为乙方施工创造便利条件,提供施工人员住所、水、电、设备及材料仓储库房。

  (二)乙方:

  1、负责按合同规定的工期和质量要求设计并组织施工。保修期为一年。

  2、乙方施工人员在施工现场服从甲方管理并自觉遵守甲方及各项规章制度。

  3、乙方对现场施工人员要有专人负责管理,保证施工现场的整洁,做到安全操作文明施工。

  4、必须保证提供和使用安全用品、用具及劳动保护品,并对施工人员及第三者安全负全责。

  5、乙方在工地的安全由乙方负责,与甲方无关。

  第九条 纠纷处理

  未尽事宜,双方在施工过程中协调解决或另行签订补充协议。出现纠纷,双方协商解决,协商不成可通过长春市仲裁委员会解决。

  第十条 合同的生效与终止

  本合同自双方签订之日起生效,工程完工验收后自行终止。

  第十一条 附则

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  甲方:______________ 乙方:________________

  联系方式:__________ 联系方式:____________

  _____年_____月____日 ______年______月_____日

施工合同 篇4

  甲 方:_________

  乙 方:_________

  甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

  一、工程概况

  1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统

  2、工程地址:_________

  3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。

  乙方具体负责:

  (1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装

  (2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装,设备的安装和系统调试

  (3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试;

  (4) 整个弱电工程采购部分包括:

  除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方采购外,其它材料和主材由乙方统一采购。

  二、甲乙双方的责任和义务

  1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

  2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

  1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约 米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

  2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

  3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

  4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

  5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

  三、工程进度安排

  1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

  2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

  四、工程验收时间

  工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

  五、合同预算金额

  本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)

  六、结算方式

  工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

  乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

  七、人力不可抗拒事故

  如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

  八、违约责任

  甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。

  乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

  九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

  十、合同生效及其它

  1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

  2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

  3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

  4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________

  法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________

  地 址:_________地 址:_________

  开户行:_________ 开户行:_________

  帐 号:_________帐 号:_________

  签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________

施工合同 篇5

  甲方:

  乙方:同安三建(南京安步建筑科技厦门分公司)

  甲乙双方就甲方委托乙方对甲方指定地面做防滑施工一事,经双方友好协商,达成如下协议:

  1.施工地点:____________。

  2.施工价格为: 元/平方米,施工总面积约为: 平方米, 合计总价约为 元,大写 。施工结束按实际施工面积结算。

  3.施工后的地面五年内保持有较好的防滑效果,效果下降可免费重新施工。在今后使用过程中,甲方应经常洗刷地面保持地面清洁,以达到更好的防滑效果和更长的使用时间。

  4.乙方指派经专业施工培训人员在现场施工,严格按照各种地面材质使用不同防滑剂,在施工前做好小样试验,以求达到最合适的防滑效果。

  5.施工时间:自 年 月 日 时至 年 月 日 时结束,并交付验收和使用。

  6.乙方施工前甲方需清空场地障碍物,施工中提供水及电源供乙方施工使用,并指派专门人员值班做好现场协调和维护秩序及保安工作。

  7.付款方式:签订合同后甲方支付总工程款的50%作为预付款,施工结束后付清剩余工程款。未按合同约定时间及数额付款的,本公司不提供免费质保。

  8.为了地面长期防滑,乙方就已施工合约地面 会提议定期做保养工作,经甲方同意后,保养材料费用由甲方承担

  9.本协议一式两份,双方各执一份,经双方签字、盖章后生效,未尽事宜由双方友好协商解决。

  甲方: 乙方:同安三建(南京安步建筑科技)

  签约代表: 签约代表:

  签约日期: 签约日期:

施工合同 篇6

  户 主(甲方): 身份证号:

  承建方(乙方): 资质证书(或专业证书)号:

  乙方法定代表人: 身份证号:

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,甲方委托乙方承建海南省大中型水库危房改造民房,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。

  一、建筑项目

  县(市) 镇(乡) 村委会 村 (户主)房屋 ㎡。

  二、工程概况:

  结构 , 层数:

  工程形式:包工包料。

  三、承建方式:

  甲方将其房屋建筑工程以包工包料的方式承包给乙方承建。

  四、甲方职责

  1.甲方根据家庭人数,从《海南省农村危房改造农户住宅建筑方案图集》中选择相应的住宅方案建设。如需增加住宅面积,按每13㎡增加选择相应的住宅方案,增加的费用甲方自理。

  2.甲方在乙方进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。

  3.甲方必须维护设计文件,不得擅自修改,未经同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

  4.在施工中甲方有什么问题要及时给乙方人员说明并及时解决,过后乙方不再处理,增加费用部分由甲方自行负担。

  5.在施工之中,由甲方造成的问题由甲方负担,由乙方造成的问题由乙方负担,乙方有权拒绝甲方无理的施工方法,如有坚持造成的后果,由甲方负责。

  五、乙方职责

  1.乙方必须按甲方指定的施工图纸施工,确保质量,服从甲方监督,施工中甲方发现不符合质量要求的及时给乙方说明,有权令其返工。

  2.乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等,费用由乙方自理。乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决,费用由乙方自理。

  3.乙方在施工过程中存在有关的设计图纸问题,应由设计部门负责出具设计变更的意见书,不得善自变动。

  六、市县大中型水库移民危房改造办公室和镇政府职责:负责推荐有资质的施工企业(或农村建筑工匠队伍)给农户,并将工程款根据本合同按时拨付给乙方。

  、县(市)建设工程质量安全监督站职责:负责监督施工企业资质和房屋建设工程质量安全。

  、县(市)建设工程建筑设计室(院)职责:负责监督选用合适的住宅设计方案和施工图纸。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

  九、建房工期

  建房工期为 天,该工程由签订合同生效后10日之内动工。

  十、承建工程价格及拨款方式

  由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府按工程进度拔付工程款给乙方(开工拔付30%,封顶拔付50%,竣工后20%或工程竣工后20个工作日内一次性结算清工程款),工程造价每平方米壹仟壹佰贰拾元(1120元/平方米)整。共计: (大写) 元(小写)。

  十一、施工安全要求及质量问题责任

  安全施工:甲方、乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工,乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。

  工程质量:应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续;逾期未办理验收,甲方又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

  十二、工期延误

  乙方不得有无正当理由的延误施工行为。对因以下原因造成竣工日期推迟的延误,经甲方书面确认,工期可相应顺延:

  (一)自然灾害等不可抗力。

  (二)设计变更和工程量增加。

  (三)甲方未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行。

  (四)乙方以书面形式提出申请,但仍未能从甲方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行。

  (五)甲方同意给予顺延的其它情况。

  十三、付款方式

  本工程竣工验收后,20个工作日内,由市县大中型水库移民危房改造办公室或乡镇政府结算清工程款。

  本合同自各方签字后生效,生效后各方必须共同遵守执行。此合同一式六份,甲乙双方各持壹份,并送市县市县大中型水库移民危房改造办公室、乡镇政府、市县质监站、市县设计室各壹份。

  十四、合同争议的解决

  在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向大中型水库移民危房改造办公室申请调解。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇7

  (以下简称甲方)

  (以下简称乙方)

  身份证号码: 联系电话:

  家庭住址:

  按照[中华人民共和国合同法]和[建筑安装工程承包合同条理]的规定,结合本工程情况,经双方协商,订立本合同:

  第一条 工程概况

  1、 工程名称:

  2、 工程地点:

  3、 楼 号:

  4、 承包范围:外墙乳胶漆施工

  5、 承包方式:包青工

  6、 工程单价: 元/㎡;

  7、 总工程量:外墙约 平方米;

  8、 工程价款:约 万元。

  9、 工程期限:本工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。

  第二条 甲方义务

  1、开工前1天,向乙方提供经确认的施工要求或做法说明 1份,并向乙方进行交底;

  2、指派 为甲方驻工地代表,负责合同的履行,对工程质量、进度进行监督检查,办理验收等事宜;

  3、协调施工现场的有关事宜。

  第三条 乙方的义务

  1、 参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底,拟订施工方案和进度计划,交

  甲方审定;

  2、 施工队长为乙方驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行安全监督检

  查;按要求组织施工,保质、保量按工期完成任务,解决有乙方负责的各项事宜;

  3、 乙方在工程施工期间,应遵守甲方的有关规定,有义务及责任维护甲方的信誉及

  利益,不做有损甲方的事情;

  第四条 工程质量及验收

  1、 工程质量:优良;

  2、 在施工过程中,甲方对乙方的施工质量进行监督,乙方要服从甲方的管理,如乙

  方不服从管理,视情况严重程度给予100-200的罚款;

  3、 在施工中,由于施工质量造成的返工,其工料款由乙方全部承担;

  4、 每一道工序完成后,报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能

  进入下道工序的施工,如果未经验收签字进入下道工序的,要重新返工,返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担;

  5、 工程完工后,乙方应通知甲方及时验收,验收标准按国家制定的施工及验收规范

  为质量评定验收标准;

  6、 本工程保修期为二年。

  第五条 付款方式

  施工期间,甲方只提供生活费,工程完工初验合格后拨付施工费的50%;竣工验收

  决算完毕付到施工费的95%,余款作为保修费二年,无施工质量问题到期一次无息付清。

  第六条 违约责任

  1、在合同规定的工期内,乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方

  全部承担;

  2、原因造成合同无法继续履行时,应及时通知对方协商解决,并有责任方赔偿由此造

  成的一切经济损失;

  3、 空桶回收,缺少一个罚二桶漆款;浪费一桶罚十桶漆款;偷倒一桶罚一百桶漆款;

  第七条 施工安全

  乙方在施工中严格执行施工安全措施,发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责(具体参见施工要求及施工安全协议)。

  第八条 争议地解决

  本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成,由仲裁委员会仲

  裁,或人民法院裁决。

  第九条 其他约定事项

  1、甲方提供腻子、底漆、面漆,乙方负责所有工具;

  2、乙方负担在施工中的用电费用;

  第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效,合同附件与合同具有同等法律效力。

  第十一条 本合同一式三份,甲方二份,乙方一份。

  甲方: (盖章)

  代表人:

  乙方:(盖章)

  代表人:

  年 月 日

施工合同 篇8

  甲方:

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》,就本项中央空调通排风工程有关事宜,经双方协商达成如下协议:

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、开工及竣工日期

  1、开工日期:XX年7月1日

  2、竣工日期:XX年7月31日(合同工期总日历天数30天)

  四、合同价款

  按建筑面积计算、建筑面积XX平米,总价XX,单方造价按建筑面积计算每平米:空调水系统XX元,通排风系统XX元,空调电系统XX元。

  五、付款方式

  1、签订本合同后进场开工之日付款百分之三十

  2、工程完成百分之五十付款总价的百分之六十

  3、工程维修费百分之五

  4、工程完工七日内扣除工程维修费后付清全部工程款

  六、质量要求

  保证质量、验收合格,保修期一年,在接到甲方通知需要维修时乙方必须在八小时内到达现场,随时保证通讯畅通。

  七、双方的权利义务

  1、甲方的权利和义务

  甲方对施工过程中的质量有监督权。必须配合乙方正常施工。

  2、乙方的权利和义务

  服从甲方的统一管理、保质保量提前完成。

  八、违约责任

  1、甲方不按时支付工程款、给乙方造成损失误工费由甲方承担,乙方有权停工,工期相应顺延。

  2、乙方不按时完工每超过一天罚款贰仟元,从工程款中扣除,接到甲方维修通知后及时到达现场进行维修,如有延误每次扣除维修费壹万元。

  九、以上协议一式两份,双方各持一份、签字盖章生效,如有未尽事宜双方以书面协商解决。

  甲方:法定代表人:

  乙方:法定代表人:

  年月日:

施工合同 篇9

  简称甲方

  简称乙方

  一、 甲方危房改造面积为620平方米,每平方米按300元计算,总投资为18.6万元。

  二、 甲方为了巩固普九成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量,不得偷工减料,如40年有质量问题,由乙方承担一切责任。

  三、 二楼前后出阳台,靠街道阳台为封闭型,配铝合金窗,院内阳台不封闭,每两家工艺楼梯,楼梯顶各设水箱一个,屋面盖红瓦,用夹板材料打吊顶。

  四、 外墙全部粉刷渣子,内墙以涂料为主,卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线,门窗必须带纱门)

  五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故,(包括社会上来人扯皮打架闹事等,)所有大小事故乙方负全部责任。

  六、 签字之日后半个月动工,3个月完工。动工时预付资金3万元,交房时再付3万元,其余欠款由承包人垫资,学校分四年平均付清。

  七、 甲乙双方必须信守合同,合约从签字之日生效,合约一式两份,甲乙双方各持一份。口说无凭,立约为据。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇10

  发包方(甲方):

  承包方(乙方) :

  兹有乙方现承包甲方发包的工程,根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,达成如下条款,并共同遵守执行。

  一、工程概况:

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、承包内容:

  4、承包范围:

  5、承包方式:

  6、质量要求:GB50210-20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》

  7、工期要求: 年 月 日至 年 月 日。

  二、甲方工作:

  1、甲方指派 为驻工地代表,负责履行本合同的相关事宜,全面、全权负责现场的管理工作,对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

  2、负责向乙方提供临时水电。

  三、乙方工作:

  1、乙方 为驻工地代表,常驻现场,负责履行合同范围内的应尽职责,按照甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,服从甲方工地代表的监督和管理。

  2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作,竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

  3、未经甲方同意,不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

  四、关于质量的约定:

  1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工,工程质量达到施工合同要求,相关质量验收规范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作为本工程的质量评定验收标准。

  2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

  4、本工程质保期为壹年,质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题,乙方须无偿履行保修责任。

  五、关于工期的约定:

  1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期,工期顺延。

  2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期,工期不顺延。

  3、因业主等不可抗力的因素而影响工期,工期顺延。

  六、关于价款和结算的约定:

  1、双方商定本工程合同承包价格__________ 元(人民币)。

  2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

  3、付款方式:

  a、开工后8日内,甲方付款30% 元作为乙方的前期进场费。

  b、水电工程隐蔽验收后,甲方付款30% 元

  c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时,甲方付款15% 元。

  d、竣工验收合格后,甲方付款20% 元。

  e 、余款5% 元待壹年保修期满后结清。

  七、关于材料的约定:

  1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料,并按时到场。经乙方验收入库后,由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏,由乙方照价赔偿。

  2、乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电),材料损耗按定额计,超支的不合理材耗由乙方自行承担,并在承包价格中相应扣减。

  3、所有进场的业主供材,乙方不得擅自挪用。

  八、关于安全生产的约定:

  1、甲乙双方另行签订安全协议,作为本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。

  2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度,以及对文明现场和安全生产的要求。

  3、乙方须严格遵守安全协议中的条款,严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。

  九、关于违约责任的约定:

  1、乙方须自行完成本施工任务,严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

  2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方赔付违约金XXX元。

  3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险,在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失,由乙方承担经济赔偿责任。

  4、如乙方违约给甲方造成经济损失,由乙方负责经济赔偿,且甲方有权单方终止本合同。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效,履行完毕后即终止。其中未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方(签章): 乙方(签字):

  年 月 日 年 月 日

【有关施工合同合集十篇】相关文章:

1.有关施工合同范文合集十篇

2.有关施工合同汇编十篇

3.有关施工合同汇总十篇

4.有关施工合同范文十篇

5.有关施工合同模板十篇

6.【热门】施工合同合集十篇

7.【必备】施工合同合集十篇

8.施工合同范文合集十篇