设计合同

时间:2020-07-13 20:03:49 设计合同 我要投稿

精选设计合同6篇

  随着时间的推移,很多场合都离不了合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。你知道合同的主要内容是什么吗?以下是小编整理的设计合同6篇,仅供参考,欢迎大家阅读。

精选设计合同6篇

设计合同 篇1

  发包方(以下简称甲方):_________________________

  承包方(以下简称乙方):温州晴天室内设计有限公司

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》,建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议:

  第一条 工程概况:

  1.1 装修施工地点:__________________________________________________。

  1.2 住房结构:______,施工面积______平方米。装饰施工内容:详见《装饰施工造价表》。

  1.3 工程承发包方式:________________________。

  1.4 合同价款:本合同工程造价为(人民币)______________________________元(不含税金),

  金额大写:__________________________________________(详见:《工程预算书》)

  1.5 工程工期:自______年______月______日开工 ,至______年______月______日竣工,工期______天。

  第二条 甲方工作

  2.1开工前______天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  2.2提供施工期间的水源、电源;

  2.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

  2.4不拆动室内承重结构,如需折改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  2.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场验收及工程竣工验收。

  第三条 乙方工作

  3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  3.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  3.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  3.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。

  第四条 工程变更

  工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

  第五条 材料供应

  5.1按合同约定由甲方提供的材料、设备,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;

  5.2按合同约定由乙方提供的材料应保证质量,主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方,双方共同验收。

  第六条 工期延误

  6.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延;

  1、工程量变化或设计变更;

  2、可抗力;

  3、方同意工期顺延的其他情况;

  6.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

  6.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  6.4因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  第七条 工程验收和保修

  本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。本工程质量应达到国家质量评定________________________标准。

设计合同 篇2

  甲方:

  乙方:

  (以下简称甲方),委托(以下简称乙方)负责着精诚合作的原则,经双方友好协商,特签订此《》编印合同书,内容如下:

  一、制作项目名称、内容、工期

  项目名称: 《》编印 项目内容:编辑文字、设计图文、印刷图书

  项目工期:20xx年4月11日- 20xx年5月16日

  二、双方权利及义务:

  甲方向乙方进行编辑要求、设计要求及印刷要求。乙方按照甲方要求提供初稿,甲方在收到乙方提供的初稿后3个日历天内给予确认或提出修改意见。乙方应根据甲方提出的修改意见进行修改,并将修改结果再次提交甲方直至甲方最终确认。乙方应按照最终确认的设计要求及设计稿进行制作。甲方有权对设计、制作进度和质量进行监督,并提出改进意见。甲方须严格按照合同付款期限,按时支付乙方所需款项。

  三、价款及支付方式

  1.项目总造价:人民币 元整(大写:人民币万 仟元整。)

  2.付款方式及时间:项目完成后_10_日内支付全款。

  四、其他

  1.协议的变更、续签及其他未尽事宜,由双方另行商定。

  2.本合同自签字之日起生效。

  3.本合同一式两份,双方各执一份为凭。

  甲方:(盖章) 乙方: (盖章) 地址:________________ 地址:_________

  _______ 授权签字人:__________ 授权签字人:__________ 联系电话:____________ 联系电话:____________

设计合同 篇3

  项目名称:_____________________________

  项目地点:_____________________________

  委托方(甲方):_______________________________________

  承接方(乙方):_______________________________________

  甲方委托 乙方 承担_________________________项目编制及评审,经双方协商一致,签订本合同, 共同遵守。

  合同期限:_____年___月__ 日 起至____年___月___日止。

  第一条 : 本合同签订依据

  1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市规划法》

  2、国家及地方有关管理法规和规章

  3、规划工程有关文件

  第二条 设计依据

  1、《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《城市规划编制办法》。

  2、河南省《关于加快完善城市市政公用设施专项规划推进城镇化健康发展的通知》、《河南省城市排水专项规划刚要》,

  3、《襄城县总体规划》(20xx—20xx)

  4、国家有关城市规划编制办法及城市规划强制性要求

  5、国家及地方有关管理法规和规章

  6、规划工程有关文件

  7、甲方提交的基础资料

  第三条 、规划内容、规划评审

  1、规划内容:根据襄城县城市总体规划确定此次规划的指导思想和和原则,主要完成襄城县城市排水(污水)专项规划

  2、规划评审:规划评审由乙方负责,评审费用由乙方承担。

  第四条 : 规划设计要求

  1、乙方要充分听取有关部门意见,认真了解现状情况;对城区城市排水(污水)现状调查达到国家市政基础设施调查深度,提供调查资料,分析存在问题并进行评价;

  2、根据《襄城县城市总体规划》,对上述专项规划设施进行界定与分类 ;

  3、规划近、远期各项有关指标,提出规划发展与建设指标,并分析达到国内同等城市的领先水平;

  4、根据城市发展方向,确定城区城市热排水(污水)系统建设及改造规划;

  5、提出城市排水(污水)规划及管理存在问题及解决的对策,规划城市排水(污水)管理新模式及发展方向和先进经验。

  6、在编制过程中,应与相关单位进行积极协调沟通,沟通汇报时需根据情况提供汇报提纲及成果简本。

  第五条 : 甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间

  第六条 : 乙方向甲方交付的设计文件、份数、时间及地点

  1、成果要求

  1、1规划文本、说明书、专题研究、基础资料等(用A4纸打印)和A3规格彩色缩印图,各15份,并装订成册。

  1、2彩挂图各1套;

  1、3用于展示的规划图纸展版各1套(含有关文字说明和图片);

  1、4热力、燃气,供水、排水、照明、住房现状资料汇编;

  1、5上述成果的电子版文件2套(文字为doc格式,图纸为dwg和jpg格式各一份),成果数据应符合有关规划要求和成果数据标准的规定。

  2、成果交付时间及地点

  评审后的设计成果乙方应在年 月 日前在河南省襄城县交予乙方。

  第七条 :合同价款、收费标准及支付方式

  1、本合同规划、评审的总价款为人民币(大写)_________元(小写:_______元)。

  2、本规划设计按国家现行规定的收费标准并考虑物价上涨因素计取费用。国家规定的收费标准中没有明确规定的收费项目,由双方协商确定。

  3、规划设计费(含评审费用)按规划进度分期支付。规划设计方案评审前,甲方支付规划设计费总额的50%,计(大写)_________元(小写:_______元);提交最终成果并经有关部门批准后,甲方再支付50%,计(大写)________元(小写:_________元)。

  4、双方委托银行代付代收有关费用。

  第八条 : 履约保证金

  1、合同签订时,乙方向甲方交纳合同总价款的10%作为履约保证金,金额为(大写)__________元(小写:________元)。

  2、乙方未能按合同规定履行其义务,甲方有权从履约保证金取得补偿。

  第九条 : 双方责任

  1 甲方责任

  1.1 甲方委托规划设计任务时,必须向乙方明确规划技术深度要求和阶段划分,按本合同第五条规定的内容,向乙方提供所需文件及资料,并对其完整性、准确性及时限负责。甲方提交上述文件及资料超过规定期限15天内,乙方按本合同规定交付规划设计成果时间相应顺延;规定期限超过15天以上时,乙方有权重新确定提交规划设计成果时间。

  1.2 甲方变更委托规划设计项目、规模、技术深度要求或提交的文件资料错误、或提交资料后又需作较大修改,导致乙方规划设计需返工时,双方除另行签订补充合同或另订合同,重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

  1.3 合同生效后,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始规划设计工作时,甲方无权要求返还定金,甲方未付定金的',乙方有权要求甲方支付定金;乙方已

  开始规划设计的,甲方根据乙方该阶段实际完成工作量支付规划设计费,不足一半时,按一半支付。

  1.4 甲方应按本合同第七条规定的金额和时间分期向乙方支付规划设计费,每逾期支付一天,应向乙方多支付相应金额千分之二的逾期违约金;逾期超过三十天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方上级对设计成果不审批或本合同项目停缓建设,甲方均应支付应付的规划设计费。

  1.5 甲方要求乙方比本合同规定时间提前交付规划设计成果时,甲方应支付赶工费,具体金额由双方另议。

  1.6 甲方可委托乙方代为收集所需文件和资料,并支付所需费用,具体金额由双方商定。

  1.7 规划设计成果的设计版权归乙方所有,未经乙方同意,甲方不得复制乙方交付的规划设计成果或向第三方转让或用于本合同外的项目。如发生以上情况,乙方有权索赔。

  1.8 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方便。

  1.9 补充协议中甲方应负的其他责任。

  2 乙方责任

  2.1 乙方按国家现行的规划设计标准、规范进行规划设计,根据甲方提出的技术深度要求,按合同规定的进度向甲方提交规划设计成果。

  2.2 乙方对其提交的规划设计成果质量负责,并负责对规划设计成果出现的遗漏或错误进行修改、补充。

  2.3 合同生效后,乙方要求终止合同的,应双倍赔返定金;未收定金的,不予赔偿。

  2.4 因乙方原因延误了设计成果最终交付时间的,每延误一天,乙方减收该项目设计费的千分之二,赔偿最高限为全部规划设计费。

  2.5 乙方按甲方要求交付规划设计成果后,参加有关上级组织的规划设计成果的审查活动,并根据审查结论负责不超过本合同规定任务范围内的必要调整补充。

  2.6 需增加的内容及涉及的费用由双方另行商定,作为本合同的补充部分。

  第十条 : 保密

  双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

  第十一条 : 仲裁

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,提交许昌市仲裁委员会仲裁或向当地人民法院起诉。

  第十二条 : 合同生效及其他

  1、甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并 支付费用。

  2、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

  3、本合同双方签字盖章即生效,一式____份,委托方____份,设计方_____份。

  4、本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

  5、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  6、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  委托方(甲方)名称: 承接方(乙方)名称: (盖章) (盖章)

设计合同 篇4

  发包方(以下简称甲方):_________________________

  承包方(以下简称乙方):温州晴天室内设计有限公司

  根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》,建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议:

  第一条 工程概况:

  1.1 装修施工地点:__________________________________________________。

  1.2 住房结构:______,施工面积______平方米。装饰施工内容:详见《装饰施工造价表》。

  1.3 工程承发包方式:________________________。

  1.4 合同价款:本合同工程造价为(人民币)______________________________元(不含税金),

  金额大写:__________________________________________(详见:《工程预算书》)

  1.5 工程工期:自______年______月______日开工 ,至______年______月______日竣工,工期______天。

  第二条 甲方工作

  2.1开工前______天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

  2.2提供施工期间的水源、电源;

  2.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

  2.4不拆动室内承重结构,如需折改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

  2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

  2.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场验收及工程竣工验收。

  第三条 乙方工作

  3.1施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

  3.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

  3.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

  3.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。

  第四条 工程变更

  工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

  第五条 材料供应

  5.1按合同约定由甲方提供的材料、设备,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;

  5.2按合同约定由乙方提供的材料应保证质量,主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方,双方共同验收。

  第六条 工期延误

  6.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延;

  1、工程量变化或设计变更;

  2、可抗力;

  3、方同意工期顺延的其他情况;

  6.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。

  6.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

  6.4因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。

  第七条 工程验收和保修

  本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(jgj73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(gbj300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。本工程质量应达到国家质量评定________________________标准。

  7.1双方约定在施工过程中分下面几个阶段对工程质量进行验收:

  1、隐蔽工程验收

  2、工程中期验收

  3、工程竣工验收

  乙方应提前二天通知甲方参加验收,阶段验收合格后填写工程验收单(见附表四:《装饰装修工程验收单》)。

  7.2本工程自验收合格双方签字之日起保修期为______年。验收合格签字并在乙方付清工程尾款后,填写工程保修单______________________________________________________ 。

  第八条 工程款支付方式

  8.1双方约定按下列方式支付工程款;

  合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款:

  8.2.工程进度过半指:在油漆工程材料进场之前。

  8.3工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后______日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(《装饰装修工程结算单》);并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

  第九条 违约责任

  9.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

  9.2未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

  9.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

  9.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向乙方支付违约金:应付工程款金额的3‰。

  9.5由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;

  9.6由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金:合同金额的3‰ 元。

  第十条 合同争议的解决方式

  双方发生争议协商解决不成时,按下列第______ 种方式解决:

  ①向温州市仲裁委员会申请仲裁;②向人民法院提起诉讼。

  第十一条 附则

  11.1本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

  11.2本合同签定后工程不得转包。

  11.3甲、乙方双方直接签定合同,本合同一式两份,甲、乙方双方各执一份。

  11.4合同履行完后自动终止。

  第十二条 其它约定条款:

  甲方(签章): 乙方(签章):

  委托代理人: 委托代理人:

  住址: 住址:

  电话: 电话:

  年 月 日 年 月 日

设计合同 篇5

  甲方:____________________

  乙方:____________________

  兹有甲方委托乙方担任室内装饰设计工作,本着精益求精、精诚合作的原则,经双方协商签订本合同条款,以兹双方共同遵守:

  第一条本合同依据下列文件签订

  1、《中华人民共和国合同法》;

  2、国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例;

  建设工程批准文件。

  第二条本合同设计项目名称、设计要求、设计内容

  1、项目名称:____________________

  2、项目地点:____________________

  装饰设计范围建筑面积______㎡。

  设计要求:达到国家相关规范要求同时做到功能合理、经济、造型新颖、堂皇、满足业主要求的同时提供创意及专业建议。

  5、设计成果及服务范围:

  (1)初步设计方案;

  (2)彩色效果图3-4张,超出的按¥2,000元/张计算;

  (3)施工图一式肆套,电子文件壹套;

  (4)协助甲方制定施工招标文件;

  (5)提交施工图时,提供现场施工交底工作;

  (6)提供现场监理服务,每月1-2次(异地项目参考第(10)条执行);

  (7)如果甲方需乙方每周提供3天或以上的设计监理工作,则按¥80元/平米进行收费(需另行签订补充协议);

  (8)施工图纸包括:设计施工说明、材料表、门表、灯具表、家具表、平面布置图、立面图、地面拼花图、天花布置图、剖面图、主要节点施工大样图、照明点位布置图、插座点位布置图及1份主材料样板(本合同未含的专业有:结构、消防、空调、强弱电系统图、给排水系统图、电梯设备、景观施工图、广告位设计、灯光舞美设计);

  (9)提供设计进度表;

  (10)若项目不在______市范围内且合同总金额超过¥200,000元以上(包含¥200,000元),如果需要乙方人员出差,乙方共提供2次现场监理服务,超出部分按第⑿条执行;

  (11)若项目不在______市范围内且合同总金额未超过¥200,000元以上(包含¥200,000元),如果需要乙方人员出差,按第(12)条执行;

  (12)甲方需提供乙方设计人员出差的相关差旅费,具体标准如下:

  A、路费:飞机经济舱;

  B、住宿费:四星级以上酒店;

  C、膳食补助:200元/天。

  以上提及的路费与膳食补助款需在乙方设计人员到达甲方现场后,即刻以现金形式付给设计人员并即时为设计人员预定好住宿房间,反之,路费与膳食补助、住宿费将增加到阶段性设计费里。

  第三条设计收费、付款方式

  1、单价______进行计算。

  2、____________(大写)

  付款方式

  1、签约后三个工作日内,付设计费的定金30%,____________元整。(大写)

  2、效果图方案确定后三个工作日内,付设计费的30%,____________(大写)

  3、交施工设计图后三个工作日内,付设计费的35%元整。____________(大写)余5%部设计费。____________(大写)

  5、以上每项款项都应一次性付清。

  6、本合同所产生的一切税费由甲方承担,税率为7%。除设计费外,以下内容由甲方另行支付,但设计方必须提供书面证明:

  1、获取第三方专业服务的费用,比如测绘、测试或消防布局图制作等。

  2、本合同中没有规定但甲方另行提出要求的特殊服务所产生的费用。

  3、除约定提供的设计成果外,甲方另外提出的增印文件费用或增加材料样板将按照打印或制作成本由甲方向乙方支付。

  4、本合同所附设计范围之外的设计内容双方另行协商计算。

  第四条设计交付时间

  第一阶段:自双方所签订合同生效及收到甲方提交的本项目有关资料及文件之日算起开始进入方案设计,

  第二阶段:在第一阶段设计方案经甲方签署确认后的之相关彩色效果图。

  第三阶段:在第二阶段设计方案经甲方签署确认后的工程所有施工图。

  第四阶段:经双方完成第三阶段工作确认后即开始与甲方及施工单位进行施工图交底、施工监管以及竣工验收后协助甲方布置室内氛围。

  第五条双方责任

  1、甲方责任

  (1)按照各设计阶段协议的规定,按时向乙方提交本项目有关资料及文件,并对其完整性、正确性负责,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费,修改费另行商议。

  (2)及时办理各设计阶段的设计文件的审批工作并出示书面确认函。

  (3)甲方有特殊情况,必须终止设计的进行,应书面通知乙方,甲方应付乙方接到通知时已完成部分设计的费用。

  (4)甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按总设计费双倍收取违约金。乙方为本合同所设计的图纸保有版权,只供甲方作为本合同指定地点施工专用,甲方不得转让出版或其他用途。

  (5)甲方应按本合同第三条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天应承担应付金额千分之十逾期违约金,在甲方付清前一阶段的费用前,乙方有权拒绝提交下一阶段的设计成果,相应的工期延误责任由甲方承担;如甲方延迟付设计款超过十个工作日,乙方有权解除合同并追究甲方违约责任,有权要求甲方支付延迟进度款的双倍设计费。

  (6)在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费:不足一半时,按总设计费的一半支付;超过一半时,则应付清全部设计费。若施工设计图已完成,而工程非因设计原因未能进行时,甲方则应按本合同“第三条第3条”将“第(1)、(2)、(3)、(4)”项设计费应一次付清给乙方。

  (7)事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上(含2次)的设计修改,甲方应根据乙方的工作量增加设计费,设计费另行商议。

  (8)对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。

  (9)施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改而甲方执意要改的,其一切后果均由甲方自负。

  (10)凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出书面异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

  2、乙方责任

  (1)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金,即设计首期款(不可抗力因素除外)。

  (2)按照甲方提供的建设文件和设计基础资料编制设计文件,按照设计阶段协议书的规定,按期交付甲方各设计阶段的设计文件,并保证质量。由于乙方自身原因延误了设计文件交付时间,每延误一天应减收设计费的千分之十。

  (3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误及甲方提出的变更意见负责修改补充。

  (4)乙方负责向施工方做设计技术交底,指导工人施工及解释图纸,协助解决施工中提出的技术难题。

  (5)协助甲方选择材料,并帮助甲方监控材料质量。

  (6)乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术经济资料,如有此种情况甲方有权索赔。

  第六条其他

  1、施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

  2、乙方提出的设计方案必须经甲方审核,参照甲方意见进行修改,以不违反合同规定为原则,在协商基础上达到双方满意。

  本合同中所称室内装修设计系解决功能,艺术性的“形”的设计,而不含原有建筑构造的安全鉴定,及其构造变更后的加固和技术措施。若甲方需要应另行委托设计。

  凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续,并应遵循相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准,否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底,凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。

  5、对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求,乙方有权不予采纳,如甲方要求乙方强制采纳设计的,乙方不承担由此引起的一切后果。

  6、甲方不得另行委托他人设计,否则乙方凭证明文件,通知甲方解除委托合同,没收已收的设计费用,甲方向乙方赔偿合同总金额双倍的毁约费用,乙方并保留诉讼的权利。

  7、本合同书系指委托设计,如需施工另行签订施工委托合同书。

  8、甲方订立工程施工合同时,应约束承包方(施工方)服从乙方监督指导工程的进行,若承包方与乙方有争议,甲方应出面协调,若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。若因施工发生困难,要求更改设计时,甲方应征得乙方书面同意后,修改设计图纸。

  9、甲方在初步设计批准后,不能以设计内容不满意为由拒绝支付设计费,双方应以合作的态度协商解决。

  10、本合同书为双方同意签订,双方不得以其他文件提出对本合同书作其他解释。本委托合同书如某一项经双方协商同意无效时,需加盖委托方与设计方的公章,并不影响其他条款的实施。

  11、本合同在履行过程中发生纠纷,委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的,可诉请______市人民法院解决。

  12、如需乙方提供发票或收据,甲方在收到乙方所提供的发票或收据时,需即时以现金或支票的形式交付给乙方设计款及与所提供发票等额税率的税金(税金需以现金方式支付)。

  13、甲、乙双方任何通知文件应按下列通讯地址为准。

  14、若通讯地址有变,应以书面通知对方。

  15、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。所有关于本工程的协议及甲方和乙方认可的来往传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

  16、本合同一式肆份,由甲、乙双方各执贰份,均具同等法律效力。

  17、本委托合同书双方自签字盖章之日起生效,双方履行完合同条款后本合同自行终止。

  甲方:____________________

  乙方:____________________

  _____年_____月_____日

设计合同 篇6

  合同编号:

  资质等级:

  发 包 人:

  承 包 人:

  签订日期:

  发包人(甲方):

  承包人(乙方):

  为了促进甲、 乙双方的共同发展,更好地做好工程项目的设计开发和建设工作,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家及地方有关建设工程设计文件施工图审查法规和规章,甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经充分协商,就长期技术合作相关事宜达成如下协议,并承诺共同遵守下列条款。

  第一条 技术合作目标

  保障甲方工程项目的安全性、适用性和经济性;优化各种设计方案,优化设备选择、材料选型、节能方案;提高设计质量,使其符合使用要求;加强对建筑物主体结构安全性及合理性的审核;节约工程投资,提高工程项目的投资效益和品牌效应。

  第二条 技术合作的内容及成果提供

  一、初步设计阶段技术咨询、图纸审查内容及成果提供

  乙方从技术、工程、经济等方面对项目的可行性进行论证,对设计方案进行优化,提高投资效益;对结构设计进行复核,确保满足建筑节能要求,保障建设项目安全可行。根据介入阶段的不同可分别包含以下工作内容:

  1. 对初步设计的设计说明进行审核,提出意见:

  (1)关于本工程的技术指导要点是否体现方案设计批文及甲方的要求,包括满足项目《建设用地规划许可证》内容要求。

  (2)关于初步设计的内容和深度要求,是否符合设计任务书要求及当地规划部门的有关规定。

  2. 对设计单位正式提交的初步设计文件进行审核。主要内容为:

  (1)初步设计文件完整性和深度;

  (2)设计依据(包括工程地质详细勘察报告)、采用的设计规范、标准的完整性和准确性;

  (3)总建筑面积、建筑占地面积、容积率等指标,是否符合政府相关批文及甲方要求;

  (4)户型面积比例是否满足规划要点的要求;

  (5)日照是否满足国家和地方的相关规定;

  (6)提出有关总平面布置、综合管网关系布置、道路布置、功能分区、绿化及用地合理性内容;

  (7)各专业设计中合理采用新技术、新工艺、新设备、新材料等方面内容;

  (8)主要设备选型,主要材料选择;

  (9)建筑造型、保障老人、儿童、残障人的活动设施、房型设计等是否满足使用要求:

  (10)建筑设计的单体平面布置、空间布置(含变形缝布置及地下车库综合管线布置是否满足净空要求)和建筑物的日照、隔热、隔声、通风、遮阳、防渗等是否满足国家和地方的相关要求;

  (11)对结构形式是否优化、是否经济合理进行判别;

  (12)结构设计的主要技术参数、结构方案优选、主体结构优化、结构材料选择、地基处理与基础方案选择、沉降控制值和不均匀沉降估算值、安全度、可靠度、抗震、有关限额设计的技术经济指标:含钢量、单位面积砼含量等方面内容;

  (13)地下室抗浮设计方案选择、超长结构设计方案选择、量大面广的部位对造价有较大影响的结构布置优化;

  (14)审核结构加固或改造项目设计是否经济合理;

  (15)给排水系统、消防系统及各项新技术应用的经济性、合理性,泵房和处理站房的布置审核;

  (16) 给排水设计的主要技术参数、给水﹙含生活、中水及消防﹚方案、中水处理及回用方案、太阳能应用方案、泳池及景观水处理方案、节能环保措施及人防设计、排水方案、室内外主要给排水管道布置、主要设备选型及其布置的合理性和经济性;

  (17)供配电系统的合理性、经济性、安全性以及变配电机房的布置合理性;

  (18) 强电设计的设计计算书、主要技术参数、供配电方案、防雷接地系统、照明设计、电气节能、室内外主要电力线路布置、主要设备选型及其布置,对重要建筑的供配电方案、主要变配电机房及管井位置提出优化方案;

  (19)各弱电系统的主要技术参数、安全监控、通讯网络、数据传送、火灾报警、安防、楼宇自控、有线电视、公共广播、室内外主要弱电线路敷设、主要设备选型及其布置;

  (20)空调系统的经济性、合理性,是否满足国家和地方的相关节能规范要求,空调机房和通风机房的合理布置审核;

  (21)通风空调设计的主要技术参数、通风空调方案的经济性和合理性、设计计算书的完整性和准确性、主要设备选型及其布置;

  (22)车流、人流设计的主要技术参数、主要路线布置、主要设备选型及其布置;

  (23)若设计方提供有关的环境保护(专篇)设计,则审查其主要技术参数、主要污染物治理工艺方案、主要设备选型及其布置;

  (24)若设计方提供有关的节能(专篇)设计,则审查其主要技术参数、方案、设备选型及其布置;

  (25)根据我公司有关建筑节能构造原则,进行建筑节能报告审核;

  (26)消防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置;

  (27)人防(专篇)设计的主要技术参数、方案、设备选型及其布置。

  第三条 技术合作进度

  甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》,并在合同中明确设计咨询及施工图审查的具体进度要求;其中对初步设计阶段的技术咨询、初步设计文件审核及对施工图超出国家和深圳市规定的审图内容要求部分,乙方须按本协议内容执行;各项目另有特殊要求可在具体项目补充协议中限定;每个工程项目设计咨询的时间根据该项目的规模、特点及进度要求确定,原则上随设计进度分阶段进行;初步设计审查的时间自收齐全部送审资料起,原则上不超过10个工作日,施工图审查的时间自收齐全部送审资料起,原则上不超过15个工作日。

  第四条 技术合作取费及付款方式

  1. 审查收费标准:

  (1)仅施工图设计审查:元/平方米。

  (2)初步设计及施工图审查: 元/平方米。

  (3)计价面积是指设计图纸中所述该项目的总建筑面积。

  2. 专项施工图审查费按相应专项设计费的 %付费。

  3. 甲乙双方对每个工程项目单独签署《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》及《项目补充协议》,并在合同中明确合同款数额及付款方式。

  4. 根据项目的实际情况,专项施工图审查内容可在《深圳市建设工程施工图设计文件审查合同》或补充协议中明确。

  5. 总设计费不包含境外设计费。

  6. 审图阶段工作完成后,并提供合格审图报告后20日内,在提供相应发票后一次性支付完成阶段的审图费用。

【精选设计合同6篇】相关文章:

1.精选设计合同5篇

2.精选设计合同五篇

3.【精选】设计合同6篇

4.精选设计合同8篇

5.【精选】设计合同三篇

6.【精选】设计合同九篇

7.精选设计合同八篇

8.【精选】设计合同7篇